土石方工程协议书

时间:2025-09-03 14:22:24
土石方工程协议书

土石方工程协议书

在充满活力,日益开放的今天,男女老少都可能需要用到协议,签订签订协议可以使事务的结果更加完美化。什么样的协议才是有效的呢?以下是小编帮大家整理的土石方工程协议书,仅供参考,大家一起来看看吧。

土石方工程协议书1

发包方(甲方):________

承包方(乙方):________

甲、乙双方为了发挥双方的优势,根据有关法律规定,经双方充分协商,甲方与业主签订的南宁吴圩机场扩建的土方工程,甲方同意将部分工程量与乙方合作施工,为了明确甲、乙双方的权利和义务,同时双方遵偱平等、自愿、公平合理的原则,经双方协商一致签订以下条款:

一、工程项目名称:南宁市吴圩机场扩建土石方工程。

二、工程地点:南宁市吴圩机场周围。

三、工程量约伍佰万立方米。

四、该工程施工内容:挖、运、辗压、爆破等施工一条龙包干作业。

五、施工综合价每立方米人民币贰拾贰元整(¥22.00元/m3元),运距在四公里之内,超出部分按主合同条款执行。

六、计量、结算方式、付款方式按甲方与业主(建设方)签订的施工合同书条款履行。

七、甲方的权利和义务:

1、甲方确保该工程项目的真实性、可靠性,具体关系联络由甲方负责。

2、甲方负责提供对接工程所需要的资质资料等有关证件。

3、甲方负责与建设单位或委托的建设单位签订该项目的承包施工合同。

4、甲方负责与建设单位或委托的建设单位关于对本工程项目的施工交接和技术交底对接等事宜。

5、甲方负责与建设单位或委托单位的建设单位对工程的材料领取和工程款的财务结算。

6、甲方按乙方的所做工程量按约定单价所结算的工程款额2%比例收取施工管理费,在每批次结算得款时扣除。

7、甲方承诺给乙方的`工程量约为伍佰万立方米,乙方在施工过程中与甲方进行独立工程款的财务结算。

八、乙方的权利和义务:

1、乙方与甲方签订内部联营合作施工协议书后,则由乙方全面履行甲方所入签订的合作协议,乙方因履行内部合作协议产生经济效益,权利与义务与甲方无关;

2、乙方要按时组织施工人员、机械设备、按建设单位的通知入场开工时间准时进场施工和管理好队伍;

3、乙方要无条件接受建设单位和监理单位的监督检查;

4、乙方按所得的工程款额2%的比例上交给甲方的施工管理费后,剩余款额由乙方自负盈亏、自管自付,确保农民工工资按时发放,安全意外、三保由乙方负责购买;

5、乙方在施工中,按图施工,质量达到合格并争取优良工程;

6、乙方在施工中要做到文明施工、安全第一;一旦发生伤亡事故则由乙方负责,包括经济责任、法律责任等均由乙方负责,其责任与甲方无关;

7、乙方负责交纳人民币壹佰伍拾万元的合同履约保证金该项目的运作费。此款在甲方与建设单位签订合同时乙方以甲方名义交付给建设单位财务人民币捌拾万元整(¥:________元)另外柒拾万元(¥:________元)交给甲方,该款在本工程完工结算时退还给乙方。

九、其他约定:

1、甲、乙双方均充分保守本协议所涉及的商业秘密。

2、本工程项目完成,账款结算付清时本协议自行作废。

十、本合作协议未尽事宜,经甲、乙双方作补充协议条款,双方签字具有同等的法律效力。

十一、甲方与建设单位签订正式承包施工合同后,此意向协议同时转为正式合作协议书。

十二、本合作协议书一式四份,甲、乙双方各执两份,双方签字盖章后生效。

十三、工程款付给乙方,本协议书自动失效。

甲方:________乙方:________

签订时间:________年________月________日

土石方工程协议书2

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律,行政法规、遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则,结合本项目的具体情况,甲方决定将___工业园储备基地土石方运输项目承包给乙方,为了明确甲乙双方的责任和义务,经双方多次友好协商一致同意签订以下条款:双方共同遵守。

一、项目概况及价款:

1、项目名称:

2、运输距离:主干道柏油路,起步150KM。至164KM。

3、运输单价:吨KM0.35元,(装、运、平,税后价)

4、计量方式:过磅或者量方。

5、工程地址:南疆临港开发区。

6、工程量:本合同工程量暂定200万立方。

7、施工期限:十八个月,以甲方通知进出时间为准。

8、住宿由甲方提供场地,乙方自行搭建,费用由乙方承担。

二、工程款结算方式:

甲方按照合同的工程量总价款的5%,约3300万元拨款到乙方账户,车辆按照计划到位,支付月计划25%的工程预付款,按照实际发生的`工程量每十天结算一次,即每月结算三次,月结百分之一百,再拨付下月预付款,以此类推。

三、甲、乙方双方应承担的责任:

1、甲方的责任:甲方确保乙方的车辆在装、卸地点的道路畅通无干扰,保六十吨载重过道费,超出部分过道费乙方自己承担。

2、甲方合理安排,乙方服从管理,所有车辆必须按照合同的路线正常行驶,因乱倒乱卸、等违章行为,按规定处罚,情节严重者转交公安机关处理。

3、如乙方车辆进入甲方指定的位置后,按照甲方约定时间不能够如期开工超过24小时,其损失由甲方承担。

4、乙方的责任:乙方所有进场车辆必须做到安全文明施工,所有驾驶人员不准酒后驾车,如出现事故责任由乙方自行承担,乙方将驾驶员的身份证、驾驶证、行驶证复印件各一份交给甲方备案,甲方不得另作它用。

四、其它条款:

因自然灾害或人力不可抗拒的因素造成不能正常施工,工期期限相应顺延,造成损失,甲乙双方共同协商解决。

五、违约责任:

甲、乙双方共同遵守本合同的条款,违约方应承担守约方本合同的经济损失及法律责任。

六、纠纷处理方式:

在合同签订所在地人民法院起诉或仲裁委员会裁决。

七、双方在合同履行期间所有发生的问题分清责任,不得推诿,本合同未尽事宜,双方友好协商后另签订附加协议书,附加协议书享有本合同同等的法律效力。

八、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,自双方签字盖章后生效。

甲方:

代表人签字:

签订地点:

签订日期:

乙方:

代表人签字:

签订地 ……此处隐藏12219个字……关处罚,按各方合伙人由合伙盈利偿还,合伙盈利不足清偿时,以押金承担责任各占xx%。

第六条 禁止行为

1、未经三方同意,禁止任何一方以合作名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。

2、禁止任何一方在同一工程项目地与他人合作。

3、禁止再加入其它合伙。

4、禁止合伙不利时退伙。

5、如合作双方违反上述各条,应按合伙实际损失2倍赔偿。

第七条 合伙的终止及终止后的'事项

1、合作因以下事由之一得终止:

(1)合伙期届满;

(2)各方同意终止合伙关系;

(3)合作事业完成或不能完成;

(4)合作事业违反法律被撤销;

(5)法院根据有关当事人请求判决解散。

2、合作终止后的事项:

(1)即行推举清算人,并邀请中间人(或公证员)参与清算;

(2)清算后的盈余,则按按比例分配剩余财产;

(3)清算后如有亏损,不论合作人出资多少,先以合作共同财产偿还,合伙财产不足清偿部分,由前期资金承担。

第八条 纠份的解决

合作人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸当地人民法院。

第九条 本协议自订立合同之日生效。

第十条 本合同如有未尽事宜,应由甲乙双方集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

第十一条 本合同正本一式二份,合伙人各执壹份。

甲方签字:(盖章)

乙方签字:(盖章)

年 月 日

土石方工程协议书15

甲方:________

乙方:________

甲乙双方按照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》和相关法律、法规,为明确双方在工程承包中的权利、责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经双方协商达成以下协议:

一、工程概况

1、工程名称:________

2、工程地址:________

3、工程范围:土石方钻孔、二氧化碳破碎,二次破碎,装车另算。

4、总工程量:________

5、开工时间:________

6、工期:________

7、破碎规格:岩石直经不大于

二、工程单价以及付款方式:

1、工程单价:每吨元人民币。

2、计算方式:按实际车辆过磅重量为准。

3、付款方式:每吨结算壹次,全额付清。

三、甲方责任

1、在乙方开工前,须将三相电供到二氧化碳工作室,不低于150个千瓦。其费用由甲方承担。每月电费由乙方自行支付。

2、负责乙方所有机械设备的停放场地,其费用甲方承担。

3、保证工程真实、有效,由此造成的一切经济责任,法律责任由甲方承担。

4、负责相关该工程的施工许可手续以及坐标,水准点,红外线位置和交验手续,坐标、水准点出现差错由甲方承担损失。

5、负责协调当地,有关部门及社会关系,确保工程顺利进行。

6、手续不齐全或不具备,老百姓堵工,部门检查等原因造成乙方无法施工,石料不及时运走而造成乙方无法施工,油料供应不及时造成乙方无法施工,停电或电力不够造成乙方无法施工,甲方没按合同支付工程款致使乙方资金不足而造成无法施工,外部人员扰乱造成乙方无法施工等上述原因,由甲方承担一切经济和法律责任,并补偿乙方停工损失,补偿标准:钻机每天壹仟元;挖机每天壹仟伍佰元;二氧化碳机器每天壹仟元;人工每天贰佰元(上述机械指每天每台的补偿,人工指每天每人的补偿标准)上述原因致使

乙方无法施工2小时开始计算,累计到停工10小时为一天,则按每天的补偿标准补偿给乙方,累计不足10小时不算损失费用。

7、油料运输到乙方指定位置,提供油罐储存(油罐费用由甲方承担),油料价格不高于市场价,在乙方的`工程款中扣出。油料质量需达标,低于市场

8、由施工造成的振动、灰尘污染、噪音污染,由主负责处理。

9、不可抗力因素,如:地震、海啸、自然灾害等原因,双方均不承担对方的损失。

10、主便道(指运输石料的便道)的修整和维护,表层植物、电线及其他的清理、泥土的清理等等概由甲方承担石料的转运及其多次转运、石料的场地概由甲方负责,在装车和石料转运时须将乙方的工作面预留好并清理地表面的泥土及碎屑。由上述造成乙方损失和停工概由甲方负责停工补偿标准按第三项第6条的标准补偿给乙方。

四、乙方责任

1、积极配合甲方做好工程施工相关工作,做到安全、文明。

2、施工过程中乙方有责任和义务与甲方共同商议,采取合理的施工方案及合理化建议,不得擅做主张。

3、保证工程施工技术力量的可投入及项目管理成员的完整性。

4、施工现场做到整洁有序,达到文明标准化施工。

5、乙方必须按照相关规定采取严格的安全措施,并购买相关人员的人身意外险,相关人员须持证入场,确保安全文明施工,如乙方自身原因发生的安全事故一切法律和经济责任概由乙方负责。

五、工程延误及工程变更

1、如甲方原因造成工程延续,其损失由甲方承担,标准按第三项第6条执行补偿给乙方,乙方有权终止合同。

2、工程变更,须经双方签字认可,另行签订补充协议。如工程变更造成乙方无法施工(无法施工具体指:价格不合理,技术质量要求超过乙方现有技术,工程量过少致使乙方无法收回成本及甲方不合理要求)上述原因甲方承担一切经济法律责任。结清乙方工程款并按第三项第7条标准补偿乙方停工损失。

六、合同违约

1、甲方未按合同支付工程款,超过24小时,乙方有权单方面停工(停工损失按第三项第6条的标准由甲方补偿给乙方),乙方有权利变买石料直至工程款结清和停工损失结清,乙方有权利终止合同,结清乙方工程款(同时乙方有权变卖石料直至工程款和停工损失结清),乙方有权利向甲方收取国家标准2至3倍的利息。

2、非乙方原因造成的停工、延误、窝工、误工等,所有经济法律责任由甲方承担。停工延误的经济补偿标准按第三项第6条执行,由甲方补偿给乙方,并且乙方享有第六项

第1条所述权利,窝工、误工按实际成本翻倍由甲方补偿给乙方。

3、乙方未按合同相关条例条款执行以及施工,甲方有权利终止本合同。

七、合同争议

本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决,并签订补充协议或附件,补充协议和附件签订后与本合同具有同等法律效力。

八、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,签字、画押或盖章后生效,具有同等法律效力。

甲方:________

乙方:________

________年________月________日

《土石方工程协议书.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式