工程勘察设计协议书

时间：2025-08-13 12:30:28 阅读全文下载本文

工程勘察设计协议书

在快速变化和不断变革的今天，很多情况下我们需要用到协议，协议的签订是双方或数方之间权利义务的最好规范。拟起协议来就毫无头绪？下面是小编精心整理的工程勘察设计协议书，欢迎大家分享。

工程勘察设计协议书1

工程名称：_____________________

工程地点：______________________

合同编号：________________________

(由设计人编填)

设计证书等级：___________________

发包人：________________________

设计人：_____________________

签订日期：______________________

中华人民共和国建设部制定

国家工商行政管理局

发包人：____________________

设计人：__________________

发包人委托设计人承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》都是我国建设领域的重要法规。这些法规对于规范建筑市场行为、保障人民利益、促进建筑领域长远发展起到了重要作用。在今后的建设过程中，我们应当严格依照这些法规要求，确保建设质量、保护环境，同时也要加强对建筑市场的监管和管理，为建筑产业的良性发展提供有力保障。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

——————————————————————————————————

第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

——————————————————————————————

第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

——————————————————————————————

第五条本合同设计收费估算为_____________元人民币。设计费支付进度详见下表。

____________________________

说明：

1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。

3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。

实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。

4.本合同履行后，定金抵作设计费。

第六条双方责任

6.1发包人责任：

6.1.1在本合同规定的时间内，发包人应当向设计人提交完整、正确的资料和文件，并对其及时限期负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。如果发包人提交的资料和文件超过规定的时间15天以内，设计人应按照合同第四条的规定顺延交付设计文件的时间；如果超过规定时间15天以上，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2如果委托设计项目、规模或条件发生变更，或者提交的资料有误需要进行较大修改，导致设计师需要重新进行设计，双方需要重新协商签订补充协议（或重新签订合同）并明确相关条款。此外，发包人应该按照设计师实际耗费的工时向其支付额外的设计费用。在未签订合同前，如果发包人已经同意由设计师完成相关设计工作，则应根据收费标准支付相应的设计费用。

6.1.3如果发包人要求设计人提前交付设计资料和文件，设计人能够按要求完成工作并提前交付时，发包人应该根据设计人的额外工作量支付额外的赶工费用。

6.1.4发包人应为前往现场解决设计问题的工作人员提供必要的'便利条件，包括但不限于工作生活和交通方面。

6.1.5为了保护设计人的权益，发包人应该对设计人所提交的投标书、设计方案、文件、图纸、数据、计算软件和专利技术予以保密。除非得到设计人的同意，发包人不得擅自修改、复制或向第三方转让上述资料，也不能将其用于本合同之外的其他项目。如果违反了上述规定，发包人应承担相应的法律责任，并支付设计人的赔偿费用。

6.2设计人责任：

6.2.1作为一名设计师，我们应该遵守国家技术规范、标准、规程以及发包方的设计要求，以此为基础进行工程设计。并按照合同规定的时间节点，提交高质量、经过审核和验收的设计文件，并对其负责任。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是：

6.2.3设计合理使用年限为年。

6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。

根据合同规定，设计人应在规定的时间内交付设计资料和文件。一旦项目在本年内开始施工，设计人必须负责向发包人和施工单位进行设计交底，并在处理有关设计问题和参加竣工验收方面承担责任。

在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

6.2.6作为设计人员，应该保护发包人的知识产权，不能向第三方透露或转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。这是我们作为专业人士和商业伙伴所必须遵守的道德准则。我们将严格遵守保密协议，并尽最大努力确保发包人的知识产权得到保护。

如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第七条违约责任：

7.1在合同履行期间，若发包人要求终止或解除合同，设计人未开始进行设计工作，则不退还发包人已支付的定金。若设计人已开始进行设计工作，则发包人应根据设计人已完成的实际工作量，支付相应的设计费用，若该阶段设计工作未达到一半，则支付该阶段设计费用的一半；若已超过一半，则应支付该阶段设计费用的全部。

7.2发包方应根据合同第五条的规定按时支付设计费用，若逾期支付则每日应支付千分之二的逾期违约金。如逾期超过30天，设计方有权暂停下一阶段的工作，并书面告知发包方。若由于发包方上级部门或审批部门未审核设计文件或者合同项目因缓建而停止，发包方仍应按照7.1条规定支付设计费用。

7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向 ……此处隐藏8663个字……足初步设计要求的勘测资料，以及科研获得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

当委托进行施工图设计时，需要提交经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及与相关设备有关的技术资料。

（二）收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。

（三）在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。

（四）为了有效地引进项目并完成设计任务，我们应该在从询价到建成投产的各个阶段吸纳承担相关设计任务的单位参与合作。这些阶段包括询价阶段、对外谈判阶段、国内外技术考察阶段以及最终的建成投产阶段。通过与相关单位的合作，我们可以确保项目的设计符合要求，并能够顺利实施。

（五）维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。

（六）按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。

2．乙方责任

（一）根据甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料，我将编制符合要求的设计文件。根据双方协议书的规定，我将按时交付各阶段的设计文件，其中初步设计文件将提供六份，施工图设计文件将提供八份，并确保其质量符合标准。若需要增加设计文件的份数，将另行收取费用。同时，若需要复制供应标准图，也将另行收费。

（二）乙方需要依据经过批准的设计任务书或上一阶段批准文件，以及相关的设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程和定额等要求，提出勘察技术要求并进行设计工作。同时，根据合同规定的进度和质量要求，提交设计文件，其中包括概念设计文件、预算文件、材料清单和设备清单。

（三）经过上级主管部门的审查后，根据原定任务书的要求，在必要的范围内由乙方负责进行初步设计。如果原定任务书发生重大变更，需要重新进行设计，必须取得设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，并经过双方协商后，订立新的合同。

（四）乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的.设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。

（五）对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。

（六）勘察单位在进行工程测量、工程地质和水文地质等勘察工作时，必须遵守现行的标准、规范、规程和技术条例，并按照合同约定的进度和质量要求，提交勘察成果。

第四条勘察设计取费

根据国家相关规定和政策，乙方按照批准的勘察设计费用标准及办法来计算和收取相应的费用。一旦设计合同生效，甲方需要支付给乙方设计费的20%作为首付款。当乙方提交初步设计文件时，甲方再支付给乙方设计费的30%。最后，在乙方交付施工图设计文件时，甲方需全额支付剩余的设计费用。对于小型设计项目和复用设计项目，支付方式略有不同，分为两次支付设计费。在签订设计合同时，甲方需先支付20%的预付款作为定金，而在完成施工图设计时需要支付剩余的全部设计费用。感谢使用我们的服务，如有其他问题，请随时提问。

合同生效后，甲方应在勘察开始前支付给乙方勘察费的30%作为预付款。当乙方完成勘察工作并交付勘察文件时，甲方应负责支付剩余的全部勘察费用。

第五条经济赔偿

1．甲方不履行合同，无权请求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。

2．如果甲方无法按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或者由于资料原因影响乙方的设计进度或导致需要进行设计修改，那么除了乙方能够推迟交付设计文件之外，甲方还应该根据乙方实际损失的工作日来支付相应的增补设计费用。具体计算方式是以每日产值三十元为基准。

3. 由于特殊情况，甲方需要对设计进行修改，并经过乙方同意。除非另有约定，甲方应根据乙方实际的返工和修改工作量，支付额外的设计费用。

4. 当甲方因特殊情况要求终止设计时，应立即以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后应立即停止设计工作。甲方已支付的定金将不予退还。若定金金额不足以支付已完成的设计进度部分费用，则甲方需按照实际完成的设计进度补交相应费用。

5．甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收入的定金和设计费不予退回。

6．由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

7．如勘察设计文件（图纸）交付时间延迟，双方应商议解决方案。若甲方延迟交付，则每延迟一天，甲方需支付相当于该阶段勘察设计费用的百分之一作为补偿。若甲方提前完成交付，则甲方应支付给乙方相当于该阶段设计费用的百分之_________作为提前完成的奖励。（经批准生效）

8. 若甲方延迟支付勘察设计费，应按照实际延期天数累计计算逾期违约金。每天的逾期违约金为勘察设计费的1%，但每天的逾期违约金不得超过100元。

9．乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费百分之一。

第六条在合同执行过程中，若发生纠纷，双方应本着实事求是的原则进行友好协商，力图解决。如协商未果，可由各自主管部门组织调解。如果调解仍无法达成一致意见，可以申请工商局经济合同仲裁委员会进行调解仲裁，或者向人民法院提起诉讼寻求判决。